付款合同（含7篇）

付款合同共含7篇，由的会员“yata”投稿精心推荐，小编希望以下多篇范文对你的学习工作能带来参考借鉴作用。

第1篇：付款合同

给你一篇付款合同的写作范例，你可以参考它的格式与写法，进行适当修改。

甲方：

乙方：

甲乙双方为了规范并统一付款程序，同时进一步提高甲乙双方的合作质量和合作效率，经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议，以供甲乙双方共同遵守：

一、对乙方开票的规定：

甲方通知乙方开具发票。付款合同书范本

二、对甲方付款的规定：

每批订单乙方只需支付甲方80%货款，剩余货款乙方年底一次付清。

三、对产品的其它约定：

产品由甲方负责运输到乙方厂里。甲方应严格按照与乙方确认的订单中的交货数量保质保量的进行交货。

五、其他规定：

甲乙双方应信守本协议，如果发生纠纷，当事人应及时友好协商解决，协商不成的，双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。

1付款合同书范本

六、协议生效：付款合同书范本

本协议自甲乙双方签字盖章后生效。本协议一式两份，双方各持一份为凭。

七、协议有效期：

本协议在甲乙双方正常合作的情况下将长期有效，如任意一方要更改或解除该协议必须提前1个月向对方做出书面更改通知，双方协商修订。

甲方签字： 乙方签字：

盖章： 盖章：

第2篇：付款合同

希望你能喜欢这篇付款合同范文。

甲方(开发商)

乙方：

因业务发展需要，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：

一、甲方委托乙方分期分批代为向__________公司支付业务往来款，总金额暂定为人民币______元(代扣税费及管理费后为______元)，委托期限自____年____月____日至____年____月____日止。

二、每次代付时，甲方应将款项转入乙方帐户，乙方代扣税费及____℅的管理费后再将款项转入__________公司如下帐户：

开户名：

开户行：

账 号：

三、甲方应确保有关款项来源、用途的合法性;否则，所有责任概由甲方承担，与乙方无涉。

四、无论甲方以何种名义将上述款项转入乙方帐户，只要乙方按约将款项转入__________公司帐户，则该款项均不视为是湾美花园项目工程款。甲方须按双方建设工程施工合同的约定向乙方另行支付工程款。

五、甲乙双方对本协议内容均负有保密义务，未经对方许可，不得擅自对外披露。

六、以上未尽事宜，甲乙双方友好协商进行补充。

七、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方盖章之日起生效。

甲方(签章)：乙方(签章)：

年 月 日 年 月日

第3篇：付款合同

付款合同怎么写？以下是我们给你的范文格式参考。

甲方：

乙方：

甲乙双方为了加强内部付款制度的管理，规范并统一付款程序，同时进一步提高甲乙双方的合作质量和合作效率，经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议，以供甲乙双方共同遵守：

一、对乙方开票的规定：

甲方在收到乙方提供产品并验收合格后方可通知乙方开具发票，甲方验收合格的产品型号和数量以签收的送货单为正。开票数量仅为甲方验收合格产品的数量（该数量必须经过甲乙双方共同确认）。乙方在每月30号前将发票寄/送到甲方财务部。

二、对甲方付款的规定：

乙方向甲方提供铺底资金付款方式：既第一个月的货款押在甲方，到第二个月货款结算后甲方收到乙方发票后的30天内向乙方一次性付清第一个月发票中显示的总金额款项。除人力不可抗力因素以外，甲方不得无故延迟向乙方支付货款。如果确实有特殊情况在接到发票次月月底前无法支付的，必须提前与乙方进行解释沟通，并争得乙方同意，否则乙方可采取控制发货对甲方进行制约。如果乙方由于某些特殊情况要求甲方提前付款，必须提前与甲方及时沟通，甲方可视具体情况给与帮助。

三、对产品的其它约定：

展示柜单面喷塑费为：8.5元/㎡，冷柜单面喷塑费为：8.5元/㎡，此两种产品的整套结算面积均为实际有效喷塑面积。冷柜如需要丝网印刷，需另加丝网印刷费：元/套。甲方的产品毛胚钣金由钣金厂运输到乙方指定的地方，此过程中所发生的一切费用均与乙方无关。喷塑后的成品由乙方负责运输到甲方厂里。这甲乙根据双方约定的订货周期向乙方发出采购订单，订货周期为4天，既毛胚钣金送到乙方厂里再到成品由乙方送货到甲方厂里的时间，除人力不可抗力因素以外，乙方应严格按照与甲方确认的订单中的交货数量保质保量的进行交货。

四、对付款方式的规定：

付款方式采取：每月货款的50%为现金或银行转帐支票；另50%的货款为银行承兑汇票。

五、其他规定：

甲乙双方应信守本协议，如果发生纠纷，当事人应及时友好协商解决，协商不成的，双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。

六、协议生效：

本协议自甲乙双方签字盖章后生效（传真件有效）。本协议一式两份，双方各持一份为凭。

七、协议有效期：

本协议在甲乙双方正常合作的情况下将长期有效，如任意一方要更改或解除该协议必须提前1个月向对方做出书面更改通知，双方协商修订。

甲方签字： 乙方签字：

盖章 盖章

第4篇：付款合同

给大家带来付款合同范文，供大家参考!

甲方：

乙方：

签订地点：

签订时间： 年 月 日

一、 产品名称、规格、数量、单价

二、 质量要求：质量达到国家标准(GB-XXXX)，如有异议十五日内提出，甲方包退包换。

三、 运输方式及承担费用： 公路运输，甲方承担运费。

四、 供货方式及期限：甲方根据乙方的订购单供货给乙方，乙方必须把交货计划7天前通知给甲方。甲方组织车辆，按乙方要求的日期交货。

五、 交货地点、方式：货物送至乙方指定的仓库，

六、 结算方式：货到付款（具体付款时间和付款方式见双方商议的附件）。

七、 违约责任：

1.违反本合同的约定，或无故终止合同视为违约。违约方应按合同法的有关规定，承担违约责任。

2.在合同有效期内，若无不可抗拒因素发生，甲乙双方中的.任何一方都不得终止合同，终止合同方视为违约。

3. 违约金的计算方法：如果任何一方单方面终止合同，应向另一方支付相当于合同总金额百分之二十(20%)的违约金;如果乙方逾

期付款，应向甲方按日支付相当于逾期付款部分百分之三(0.3%)的违约金，但最高不超过延迟总价的百分之五(5%)。如果甲方逾期交货，应向乙方按日支付相当于逾期交货部分的百分之三(0.3%)的违约金，但不得超过延迟交货部分的百分之五(5%)。

八．合同终止

甲方或乙方如要提前终止本合同，应提前30天正式书面并电话通知对方，双方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同才能终止。

九、争议的解决：

若在本合同执行过程中发生争议，由双方协商解决;若协商不成，双方均可向起诉方所在地人民法院提起诉讼。

十、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，合同经甲乙双方签定盖章生效。

十一、备注：

1.本合同自双方签字盖章生效，传真件有效。

2.甲方只保证油漆本身的质量，其他方面的问题恕不负责。乙方选择油漆品种时尽可能向甲方或有关权威机构咨询。

甲 方 乙 方

单位名称(章)： 单位名称(章)：

单位地址： 单位地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开户银行： 开户银行：

帐号：帐号：

第5篇：付款合同

付款合同的写法与格式是什么？请参考以下这篇范文。

立书人： 有限责任公司 (以下简称甲方)

立书人： 科技有限公司 (以下简称乙方)，

双方就甲方向乙方订购服务事宜,商定甲方付款给乙方条件如下：

一、双方同意付款方式为每一季度结算一次。

二、双方同意每年3月10日、6月10日、9月10日、12月10日为结算日。

三、双方同意付款型态为汇款，附开户银行资料。

1、采现金付款者，甲方同意於货到收现。

2、采支票付款者，甲方同意於货到付票期_____日之票据予乙方。

3、采汇款付款者，甲方同意於货到____日内，汇入乙方指定之帐户。

4、采月结付款者，甲方同意於当月____日支付票期____日之票据予乙方。

四、甲方给付乙方款项之方式为 乙方派员收取□回邮寄回□汇入帐户。

1、由乙方派员收取时，需携带证件 无□收款章□发票章。

五、是否需要乙方按月邮寄对帐单 YES □NO。

六、其他约定事项：

一、甲方同意於付款时同时交付乙方付款明细。

二、若甲方支付客票（非甲方本人所开立之支票），需由甲方於支票背面背书。 柒、特别付款方式说明：

_________________________________________________________

甲方： 乙方：

代表人：______________ 代表人：

签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

第6篇：付款合同

下面由的作者为你提供付款合同的写法。

甲方（开发商）

乙方：

因业务发展需要，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：

一、甲方委托乙方分期分批代为向__________公司支付业务往来款，总金额暂定为人民币______元（代扣税费及管理费后为______元），委托期限自____年____月____日至____年____月____日止。

二、每次代付时，甲方应将款项转入乙方帐户，乙方代扣税费及____℅的管理费后再将款项转入__________公司如下帐户：

开户名：

开户行：

账 号：

三、甲方应确保有关款项来源、用途的合法性；否则，()所有责任概由甲方承担，与乙方无涉。

四、无论甲方以何种名义将上述款项转入乙方帐户，只要乙方按约将款项转入__________公司帐户，则该款项均不视为是湾美花园项目工程款。甲方须按双方建设工程施工合同的约定向乙方另行支付工程款。

五、甲乙双方对本协议内容均负有保密义务，未经对方许可，不得擅自对外披露。

六、以上未尽事宜，甲乙双方友好协商进行补充。

七、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方盖章之日起生效。

甲方（签章）：乙方（签章）：

第7篇：付款合同

本文是的网友推荐，并由本站编辑整理的付款合同范文精选，仅供写作参考。

甲方：

乙方：

甲方为了加强内部付款制度的管理，规范并统一付款程序，同时进一步提高甲乙双方的合作质量和合作效率，经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议，以供甲乙双方共同遵守：

一、对乙方开票的规定：

甲方在收到乙方提供产品并验收合格后方可通知乙方开具发票，开票数量仅为甲方验收合格产品的数量（该数量必须经过甲乙双方共同确认）。对不合格产品的处理按照甲乙双方拟订的其他供货合同或协议执行。乙方在每月25号前将发票寄/送到甲方财务部。

二、对甲方付款的规定：

甲方收到乙方发票后的90天内向乙方一次性付清发票中显示的总金额款项。除人力不可抗力因素以外，甲方不得无故延迟向乙方支付货款。如果确实有特殊情况在接到发票次月月底前无法支付的，必须提前与乙方进行解释沟通，并争得乙方同意，否则乙方可采取控制发货对甲方进行制约。()如果乙方由于某些特殊情况要求甲方提前付款，必须提前与甲方及时沟通，甲方可视具体情况给与帮助。

三、对乙方延迟交货的规定：

甲乙根据双方约定的订货周期向乙方发出采购订单，除人力不可抗力因素以外，乙方应严格按照与甲方确认的订单中的交货时间进行交货，否则甲方可根据乙方延期交货的实际时间延迟向乙方支付货款，延期付款时间的计算：延期交货付款时间=正常付款时间+延期交货天数x 2（特殊情况获得甲方正式批准的延期交货情况除外）。

四、对付款方式的规定：

一般为电汇。（特殊情况可采取现金或者支票支付等方式）。

五、其他规定：

甲乙双方应信守本协议，如果发生纠纷，当事人应及时友好协商解决，协商不成的，双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。

六、协议生效：

本协议自甲乙双方签字盖章后生效（传真件有效）。本协议一式两份，双方各持一份为凭。

七、协议有效期：

本协议在甲乙双方正常合作的情况下将长期有效，如任意一方要更改或解除该协议必须提前1个月向对方做出书面更改通知，双方协商修订。

甲方签字： 乙方签字：

盖章 盖章

的小编希望你能喜欢以上7篇付款合同范文，你还可以点击这里查找更多付款合同范文。